A - Размер шрифта A +

Навигация

Информация

Информация

Новости

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ (О признании недобросовестным участником государственных закупок)

Категория: Новости
Дата: 14.11.2018
Просмотры: 22 Печать страницы

13сентября 2018 года за № 162(050140000775/180178/00)между ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»(далее-Истец)и ТОО "Гидротехник Жоба"(далее-Ответчик) посредством Веб-портала государственных закупок (далее–Веб-портал)заключен договор о государственных закупках (далее-Договор) на проведение работ по корректировке проектно-сметной документациина капитальный ремонт автомобильной дороги Приканальная БАК км.0-100, участок 24,3-80(далее-ПСД). Общая сумма договора состовляет 12 320 000 (двенадцать миллионов триста двадцать тысяч) тенге.

Согласно условиям конкурсной документации Ответчик обязан в течении 6 (шести) календарных месяцев с даты заключения договора завершить и сдать Истцу результаты ПСД.

Однако, 20 сентября 2018 года в адрес Истца поступило письмо за исх. № 169 (вх.4377 от 20.09.2018 г.) от Ответчика подписанное директором К.Жакаевым, о том, что Ответчик просить расторгнуть договор № 162 от 13 сентября 2018 года.

В конкурсе№ 2760854-1(далее-Конкурс) государственных закупок по корректировке проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Приканальная БАК км.0-100, участок 24,3-80, Ответчик принял участие в качестве потенциального поставщика добровольно, ознокомился с требованиями конкурсной документации, о чем подтверждается подписанным соглашением об участии в конкурсе (Приложение 4).

Далее, Истец рассмотрев вышеуказанное письмо Ответчика, принял решение о расторжении договора о государственных закупках работ № 162 (050140000775/180178/00) от 13 сентября 2018 года, в связи с отказом Ответчика исполнить договор.

24 сентября 2018 года согласно требованиям Закона РК «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок посредством Веб-портала Ответчику направлено уведомление о расторжении договора, в связи с отказом Ответчика в исполнении договора, время отправки 10 часов 18 минут.

Также, из письма Ответчика за № 169 от 20 сентября 2018 года следует, что в составе трудовых ресурсов Ответчика отсутствует главный инженер проекта с высшим образованием в сфере строительства автомобильных дорог.

Согласно дополнительным требованиям технической спецификации Заказчика по вышеуказанному конкурсу потенциальным постащикам необходимо имеет в штате аттестованного главного инженера проекта с высшим образованием в сфере строительства автомобильных дорог со стажем главного инженера три года по разработке ПСД на капитальный ремонт автомобльных дорог.

Согласно требованиям Правил осуществления государственных закупок (с изменениями и дополнениями) следует, Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации.

При осуществлении государственных закупок работ по строительству (новое строительство, расширения, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов, документом, подтверждающим обладание потенциальным поставщиком материальными и трудовыми ресурсами, являеется соответствующее разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

Таким образом, Ответчиком при участии в конкурсепредоставлено недостоверная информация. Согласно ст. 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»(далее-Закон) - Потенциальные поставщики, предоставившие недостоверную информацию, позволившую им стать победителем конкурса, по результатам которой с ними заключен договор о государственных закупках, включаются в реестр недобросовестных участников государственных закупок в порядке, установленном настоящим Законом.

Далее, согласно условиям технической спецификации Заказчика по указанному конкурсу победителю конкурса, в течении десяти календарных дней с даты заключения договора о государственных закупках необходимо предоставить сведения с приложениям копии приказов на следующих специалистов: Аттестованный главный инженер проекта с высшим образованием в сфере строительства автомобильных дорог со стажем главного инженера три года по разработке ПСД на капитальный ремонт автомобльных дорог, Аттестованный ведущий инженер с высшим образованием в сфере строительства автомобильных дорог со стажем ведущего инженера три года по разработке ПСД на капитальный ремонт автомобльных дорог, Аттестованныйспециалисть по виду техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений (эксперт) с высшим образованием в сфере строительства автомобильных дорог со стажем инженера три года по разработке ПСД на капитальный ремонт автомобльных дорог, Специалист по составлению сметного расчета ресурсным методом с высшим образом образованием в сфере строительства автомобильных дорог со стажем сметчика три года по разработке ПСД на капитальный ремонт автомобльных дорог.

Однако, указанное требования со стороны Ответчика с даты заключения договора по сегоднящний день не выполнено, таким образом Ответчик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному договору.

Согласно требованиям п. 8 п/п 8.4 Договора - вслучае отказа исполнителя от выполнения работ, или просрочки выполнения работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения работ по договору, но не позднее срока окончания действия договора, Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя сумму неустойки (штраф, пеня) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки. В данном случае общая сумма договора составляет 12 320 000 (двенадцать миллионов триста двадцать тысяч) тенге. Договор заключен 13 сентября 2018 года и уведомление о расторжении договора направлено 24 сентября 2018 года, соответственно сумма неустойки составляет 147 840 (сто сорок семь тысяч восемьсот сорок) тенге.

Кроме этого, согласно требованиям ст.43 п.9 Закона РК «О государственных закупок» Поставщик в течении десяти рабочих дней со дня заключения договора о государственных закупок обязан внести обеспечение исполнения договора о государственных закупок, а также сумму в соответствии со статьей 26 настоящего Закона. Однако, Ответчиком требования данной статьи не выполнено.

В соответствии с требованиями п/п.3 п.4 ст.12 Закона – поставщики, не исполнившие либо ненадлежащим образом исполнившие свои обязательства по заключенному договору признаются недобросовестным участником государственных закупок.

Данный проект является социально значимым проектом. Проектно-сметная документация дает возможность реализовать строительно-монтажные работы, которая соединяет Талгарский район Алматинской области с южной столицией.

В настоящее время из-за недобросовестных отношении Ответчика, у Истца срываются запланированные работы по строительству вышеуказанного объекта.

На основании изложенного, руководствуясьст.ст. 11, 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» ПРОШУ СУД:

- признать недобросовестным участником государственных закупокТОО "Гидротехник Жоба".

- взыскать сТОО "Гидротехник Жоба"в пользу бюджета сумму неустойки (штраф, пеня) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в размере 147 840 (сто сорок семь тысяч восемьсот сорок) тенге.

Приложение:

  1. Копия справки о зарегистрированном лице.
  2. Копия распоряжения акима области о назначении Е. Жасыбаева
  3. Копия удостоверения личности на имя Е. Жасыбаева
  4. Копия договора от 13сентября 2018 года за № 162
  5. Копии тех.спецификации, протокола об итогах, письма ответчика, уведомление о расторжении, соглашение об участии в конкурсе
  6. Доверенность на имя Аппакова А.
  7. Копия удостоверения личности на имя Аппакова А.

 

Представитель ГУ «УПТ и АД»
по доверенности А.Аппаков

Дизайн и разработка сайта от компании «Licon».
Создано на платформе Alison CMS © 2011-2018. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.